Une nouvelle réunion de chantier s’est tenue sur les lieux ce mercredi matin sous les ordres de Stéphane Maret, assistant de Frédéric Didier, Architecte en Chef des Monuments Historiques.

 

 

 

 

 

Assistaient à cette réunion :

 

 

– Le Maire Claudius Michel et sa secrétaire Evelyne Boireaud pour le Maître d’Ouvrage

– Franck Rigaldies, Conducteur de travaux et Marie Hélène Vital, commerciale pour les ETS Freyssinet (étaiements provisoires, renforcement de maçonnerie par injection et fondations par micro – pieux des contrforts)

– Pascal Chevet (ASSELIN Charpentes)

– M. Petitjean (Dufraigne Couverture)

– Adrien Segond (poutre treillis)

– M. Dufraigne (gros œuvre)

– Régis Wenzel (DRAC)

– Joël Oliveres (chargé des décors à l’ARCAMS)

 

 

 

 

 

 

Avant de faire le tour du chantier et voir concrètement l’avancée des travaux, Stéphane Maret voulut faire un point précis sur le retard pris par le chantier et sur le calendrier à venir, en établissant avec les intéressés et le Maîtres d’Ouvrage, les responsabilités des retards et les pénalités encourues et dues à ce dernier.

 

 

 

 

 

Des dates butoirs furent établies :

 

 

–          Fin juillet pour la pose des charpentes (nef, voûte, bas côtés et poutre treillis)

–          Parallèlement, pose de la couverture à partir de juin, suivant l’avancement de la pose de la charpente.

–          Septembre : la couverture doit être terminée.

–          Fin octobre, fin des travaux pour les autres intervenants.

 

 

 

 

 

Stéphane Maret rappelait que le chantier, tous lots confondus, accusait un retard de 8 mois. Ce retard est dû en particulier au début du chantier, retard imputé au lot maçonnerie avec « de gros dérapages d’organisation). Le Maître d’Ouvrage demande à M. Dufraigne de justifier, s’il le peut, les motifs des retards et si cela est recevable, il est convenu que ne serait facturés que 3 mois pour délais dépassés. Bien sûr, le Maître d’Ouvrage (la Mairie), ne veut pas léser les contribuables de Perrecy les Forges qui ne sont en aucun cas responsables de ces retards.

 

 

 

 

 

En visitant le chantier, les représentants des différents partenaires ont pu vérifier que quelques vestiges de peinture ancienne avaient été découverts.

 

 

 

Nous continuerons bien sûr de vous informer sur la continuité et l’avancement des travaux de ce magnifique Monument.

 

 

 

Jean Michel LENDEL